Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения запроса котировок

Мэрия Новосибирска (расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении запроса котировок на право поставки газоанализатора дымовых газов “Testo 350 XL ” или эквивалент
Наименование выполняемых работ: поставка газоанализатора дымовых газов “Testo 350 XL ”
Срок поставки и гарантийные обязательства : 40 дней  после подписания муниципального контракта, гарантия 24 месяца. 

Максимальная цена муниципального контракта: 380 000,0 руб., включая стоимость анализатора “Testo 350 XL ” с модулями О2, СО(с продувкой воздухом), NO, NO2, SO2(с блоком пробоподготовки), управляющего модуля testo 350 XL, сенсорного дисплея с карандашом, ремня для переноски, стандартного газоотборного зонда (335мм, 5000С), шланга длинной 5 метров, спецшланга длинной 5 метров, соединительного кабеля длиной 5 метров, высокотемпературного зонда влажности (Тмакс. 180оС), кабеля для подключения зонда к прибору, кейса, комплекта аккумуляторов Testo, запасных фильтров (упак. 20 штук), запасной термобумаги к принтеру (6 рулонов), а также НДС и прочие накладные расходы.
Запрос котировок проводится для нужд: Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов (адрес: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16).

Источник финансирования заказа: бюджет города Новосибирска на 2007 год.

Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата за поставленный товар будет произведена по безналичному расчету путем перечисления средств на р/счет исполнителя в размере 30 % oт суммы муниципального контракта (предоплата), оставшаяся сумма муниципального контракта перечисляется по факту поставки товара с отсрочкой не более 30 дней на основании акта приема-передачи.

Место подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, офис 803.

Срок подачи котировочных заявок, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: в рабочие дни с 9 часов 00 минут 17 сентября 2007 года до 18 часов 00 минут 25 сентября 2007 года. Заявки подаются в письменной форме.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Ходячих Нина Николаевна, тел. 222-58-46.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней и не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника (уполномоченного представителя участника) размещения заказа (для физических лиц и юридических лиц) и печатью (для юридических лиц).
Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров. При предложении наиболее низкой цены товаров несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

И.о. начальника департамента                                                                                                       В.В. Калинин
                                                                                                                                                             
Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:

Котировочная заявка
на участие в размещении муниципального заказа
на право  поставки газоанализатора дымовых газов “Testo 350 XL ” или эквивалент

1.	Наименование (для юридического лица) участника размещения заказа	1.1. Полное наименование		
		1.2. Краткое наименование		
	ФИО (для физического лица) участника размещения заказа		
2.	Банковские реквизиты участника размещения заказа		
3.	Иные реквизиты участника размещения заказа (для ЮЛ)	3.1. Форма собственности		
		3.2. Организационно-правовая форма 		
		3.3. ИНН		
		3.4. Код по ОКВЭД		
		3.5. Код по ОКПО		
4.	Адрес участника
размещения заказа
	4.1. Место нахождения (для ЮЛ)/место жительства (для ФЛ)		
		4.2. Адрес электронной почты
		
5.	Руководитель (для ЮЛ)
	5.1. Ф. И. О.		
		5.2. Должность		
		5.3. Телефон		
		5.4. Факс		
6.	Наименование выполняемых работ 	поставка газоанализатора дымовых газов “Testo 350 XL ” или эквивалент.	
7.	Место поставки газоанализатора “ТЭСТА	г. Новосибирск, ул. Революции, 32	
8.	Сроки выполнения  работ	40 дней  после подписания муниципального контракта	
9.	Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей
(***с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах (в т.ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей))	***	
10.	Сроки и условия оплаты выполнения работ	оплата за поставленный товар будет произведена по безналичному расчету путем перечисления средств на р/счет исполнителя в размере 30 % oт суммы муниципального контракта (предоплата), оставшаяся сумма муниципального контракта перечисляется по факту поставки товара с отсрочкой не более 30 дней на основании акта приема-передачи..	

Руководитель предприятия		___________________________
МП
__________дата
Проект 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  № _______
на поставку товара

“____” ___________ 2007 г.                                                    г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени
муниципального образования города Новосибирска, в лице председателя
комиссии по размещению муниципального заказа при Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Райхмана Сергея Ильича, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 года № 333, именуемый в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, и ____________в лице ________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, согласно решению комиссии (протокол от “___” ______ 2007 года №____), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили настоящий муниципальный контракт на следующих условиях:

1. Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется поставить газоанализатора дымовых газов “Testo 350 XL ”  для нужд Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды (далее – Заказчик), а Муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной работы.
1.2. Объемы выполнения работ определяются договором поставки (Приложение 1), заключенным между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с настоящим муниципальным контрактом (далее Договор поставки).
1.3.	Условия выполнения поставки определяются в соответствии с изве-
щением о размещении муниципального заказа путем проведения запроса коти-ровок, размещенным   “____” _______ 2007 года.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности  Муниципального заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение Договора поставки между Исполнителем и Заказчиком работ.
2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателю бюджетных средств – Заказчику работ.
2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления, указанного в п. 2.2.2  контракта в течение 30 дней со дня получения уведомления выдать извещение о прикреплении к нему другого заказчика работ либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу.
2.1.4. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется заказчику работ, указанному  Муниципальным заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Подписать в течение  3 дней со дня получения проект Договора поставки, направленный ему  Муниципальным заказчиком.
2.2.2. В случае отказа Заказчика работ полностью или частично от заключения договора на ее выполнение незамедлительно уведомить об этом Муниципального заказчик а.

3. Цена работы и сумма контракта.

3.1. Общая сумма контракта составляет ________ (_________________) рублей , учитывает НДС..
3.2. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решением комиссии от “___” _________ 2007 года.
3.3. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ.

4. Источник финансирования.
4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет
г. Новосибирска на 2007 год.

	                                          5. Формы, сроки и порядок оплаты.
          
5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненной работы определяются Договором поставки в соответствии с  извещением о размещении муниципаль-ного заказа путем проведения запроса котировок.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работ осуществляется в течении 40 дней с момента подписания настоящего муниципального контракта:
6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие ее объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются Договором поставки.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение контракта.

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Прочие условия.

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.
9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.
9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до момента его надлежащего исполнения.

11. Разрешение споров. Арбитраж.

11.1. В случае возникновения между Муниципальным заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.
11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Муниципальный заказчик:

Мэрия г. Новосибирска
630099, Красный проспект,34
ИНН 5406014324  КПП 540601001
Р/с 40101810900000010001
в ГРКЦ ГУ Банка России
по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
к/с – нет
код 77211401040040000410

	Исполнитель: 

Юр.адрес: 
Почт. адрес: 
тел./факс 
Р/сч 
К/сч.3 
БИК 
ИНН.
 КПП	

От Муниципального заказчика:				От Исполнителя:

Председатель конкурсной комиссии			________________________

______________ Райхман С.И.		               ___________ /____________/

Приложение 1 к Муниципальному контракту №____
на поставку товара  от _________2007 г.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №____
На поставку газоанализатора дымовых газов “Testo 350 XL ”

г. Новосибирск						“____” _________ 200___г.

______________ именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице  _____________________, действующего на основании _____________, с одной стороны и Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице председателя комитета Яцкова Михаила Ивановича, действующего на основании Положения о комитете и протокола рассмотрения и оценки котировочной заявки  № _____ от _______ 2007г. (Приложение 1), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчику, в установленный настоящим договором срок газоанализатора дымовых газов “Testo 350 XL ”
 ( в дальнейшем – товар ). Количество, цена и срок поставки указан в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 2), а Заказчик обязуется принять товар и уплатить за него установленную настоящим договором цену. 
1.2. Передача товара осуществляется по месту расположения Заказчика, по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Революции 32. Заказчиком осуществляется приемка товара на соответствие количества, комплектности и качества. 
1.3. Право собственности на товар переходит к  Заказчику с момента приема товара на основании подписания акта сдачи – приемки товара.

2. Сумма  и порядок расчетов
2.1. Плательщиком по настоящему договору является Заказчик.
2.2. В стоимость  включается первичная государственная метрологическая поверка газоанализатора и выполнение условий  в соответствии с котировочной заявкой. 
2.3. Цена на товар указывается в спецификации  (Приложение 2), и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора.
2.4. Покупатель обязуется уплатить Исполнителю за поставленный товар ________(________ __________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - ____________ (_____________________ ________________) рублей _____________ копеек.
2.5. Оплата по настоящему договору производится по безналичному расчету путем перечисления средств на р/счет Исполнителя в размере 30% от суммы договора (предоплата), оставшаяся сумма перечисляется по факту поставки товара с отсрочкой не более 30 дней на основании акта приема-передачи.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Поставить товар надлежащего качества.
3.1.2. Поставить товар в срок, указанный в п. 7.1 настоящего договора.
3.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе поставки товара Исполнитель допустил отступление от условий договора, в течение 20 (двадцати) дней. 
3.1.4. Представить товарные накладные, счет-фактуры  необходимые для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств. 
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить товар по цене и на условиях, указанных в пунктах 2.2-2.5 настоящего договора.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока поставки товара, указанного в п. 7.1 настоящего договора, после письменного предъявления претензий Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 5%  от стоимости договора.
4.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим договором сроков расчета за поставленный товар Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости договора.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за несвоевременную оплату оказанных услуг, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.
4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
4.5. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне и переуступить право требования долга третьему лицу

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 10(десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до  исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему договору, но не позднее 30.11.2007г.
7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра  для Заказчика и один экземпляр для Исполнителя.
7.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
1. Протокол  
2. Спецификация
7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ИНН 
КПП 
Р/с 
К/с 
БИК 

Юридический адрес: Ул. 
Почтовый адрес: 
Факс
т. 

Директор 

/___________/______________
                              ( подпись)
     М.П. 

“____” ______________________2007г.

ЗАКАЗЧИК:
Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов л/сч 100.02.007.1
ИНН : 5407122509
КПП:  540701001
Л/сч: 02930000013  УФ и НП в УФК по Новосибирской области
Р/сч: 40204810800000000513 
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК: 045004001
Юридический адрес: 630099, 
г. Новосибирск, ул. В.Магистраль, 16, 
т.(383) 210-08-32, 222-58-46  

  Председатель комитета

    М.И. Яцков                 ______________
                                              (подпись)
          М.П.
“_____”__________________2007г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальника Департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 		___________________ С.И. Райхман

Начальник УФ и НП мэрии			 	____________________ Б.В. Буреев

Юрист УФ и НП	мэрии				____________________Л.А. Паток

 Приложение 2  
 к договору поставки №                от __________2007г.
Спецификация на товар, подлежащий поставке.

Департамент мэрии, администрация района города	Наименование товара	Характеристики продукции (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.)	Еди-ница измере-ния	Кол-во	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей	Ставка НДС, %	Сумма НДС, рублей	Всего с НДС, рублей	Цена за единицу с учетом НДС, рублей	Сроки выполнения работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Новосибирский городской комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов	1. Газоанализа-тор дымовых гаов “Testo 350 XL ”
	Переносной
Питание – 12 / 220 В

	Шт.

	1

	

	

	

	

	40 дней	
Итого:			
в том числе  18% НДС			

Всего:.
Заказчик:                                                                                                                                                                               Исполнитель:
Новосибирский городской комитет                                                                                                                                   
охраны окружающей среды и 
природных ресурсов 
                                                                                                                                                                                                                                              
                                    Председатель комитета  М.И. Яцков                                                                                            Директор 

 “____” ___________  2007 г.                                                                                                                               “___” _____________ 2007
        М.П                                                                                                                                                                             М.П

Юридический адрес:                                                                                                                                              Юридический адрес: 
630099 г. Новосибирск                                                                                                                                             
Ул. Вокзальная магистраль, 16  тел. (383)210-08-32