Извещение о размещении муниципального заказа путем 
запроса котировок на выполнение рабочего проекта 
“Капитальный ремонт трамвайных путей
 в г. Новосибирске в 2007-2008 гг.”

 Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, расположенного  по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 к. 614 извещает о проведении запроса котировок на выполнение рабочего проекта “Капитальный ремонт трамвайных путей в г. Новосибирске в 2007-2008 гг.”.
Запрос котировок проводится для нужд: МКП "ГЭТ".
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2007г.
Форма котировочной заявки: Приложение №1
Предмет муниципального контракта: Выполнение рабочего проекта “Капитальный ремонт трамвайных путей в г. Новосибирске в 2007-2008 гг.”.     
Характеристика услуг и объем выполняемых работ: Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта трамвайных путей в г. Новосибирске в 2007-2008 гг. на участках трамвайных путей в следующих объёмах:
- ул. Трикотажная                                                                                    2,8км оп;
- ул. Гурьевская от ул. 3-го Интернационала до ул. Кирова               0,5км оп;
- ул. Гурьевская (кривая на пересечении ул. Гурьевская и 
ул. Зыряновская)                                                                                      0,16км оп;
- ул. Зыряновская (от ул. Восход до ул. Маковского)                          0,6км оп;
- ул. Гурьевская (от ул. Кирова до ул. К. Либкнехта)                          1,3км оп; 
- Трамвайное кольцо на пл. им. Кирова                                                0,33км оп;
- ул. Гурьевская (подъём трамвайного пути от ул.                               0,78км оп;
- ул. Вертковская (от ул. Сиб.Гвардейцев до ул. Костычева)	
ул.Зыряновская до ул. 3-го Интернационала                                         2,2км оп.
                                 ИТОГО:                                                                    8,67км оп.
Требования, предъявляемые к выполнению рабочего проекта: выполнение рабочего проекта должно соответствовать требованиям СНиПов, техзаданий, локальных смет, разработанных по ТЕР – 2001.
Доставка продукции: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Планетная, 55 
Сроки выполнения работ: В течение 2 рабочих  дней с момента подписания контракта.
Максимальная цена муниципального контракта: 500000,0 (пятьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, другие налоги и обязательные платежи и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контракта. 
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  №  614 с момента размещения на официальном сайте мэрии (www.novo-sibirsk.ru) до 18 часов 31.10. 2007 г 
Заявки подаются в письменной форме или в форме электронного документа.
Срок и условия оплаты: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты - авансирование работ в размере 30% от суммы муниципального контракта, окончательный расчёт  будет производиться перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 2007 года на основании предоставленных счетов – фактур в соответствии с актом выполненных работ, подписанных сторонами.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38
Дополнительную информацию можно получить у заместителя начальника “Служба пути” МКП “ГЭТ” Кравцова Сергея Владимировича по тел. 200-19-16.

Котировочная заявка
на участие в размещении муниципального заказа 
 на выполнение рабочего проекта “Капитальный ремонт трамвайных путей
в г. Новосибирске в 2007-2008 гг.”.
                        				
1.	Наименование юридического лица, (ФИО для ИП)
участника размещения заказа	1.1.	Полное 
наименование		
		1.2.	Краткое 
наименование		
2.	Основные реквизиты 
участника размещения 
заказа	2.1. Форма 
собственности		
		2.2. Организационно-правовая форма 		
		2.3. ИНН		
		2.4. Код по ОКОНХ		
		2.5 Код по ОКПО		
		2.6 Банковские 
реквизиты		
3.	Адрес участника 
размещения заказа
	3.1. Место нахождения (место регистрации)		
		3.2. Почтовый адрес		
		3.3. Адрес эл. почты 		
4.	Руководитель 
	4.1. Ф. И. О.		
		4.2. Должность		
		4.3. Телефон		
		4.4. Факс		
5.	Наименование и характеристики, выполняемых работ	параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг) и требования, предъявляемые к выполняемым работам.	
6. 	Количество товара (объем работ, оказания услуг)		
7.	Предгаемая цена муници-
пального контракта с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных,  пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) рублей		

Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Руководитель предприятия     ___________________________ Ф. И. О.
МП     

                                 ____________дата

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____
на выполнение работы

“___”__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Ксензова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, и_______________________________
____________________, в лице __________________________________, действующего на  основании Устава, именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, согласно решению комиссии (протокол от “   ”                            200  г. №       ), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1.	Предмет контракта.

1.1. Исполнитель для Покупателя обязуется выполнить проектно-сметную документацию “Капитальный ремонт трамвайных путей в 2007-2008 гг.”, согласно Приложению 1, а Покупатель обязуется принять и оплатить эту услугу.
1.2. Конкретные виды работ, выполняемых по настоящему контракту и их объём определены в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта. 
1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работы определяются в соответствии с конкурсной документацией  от “   ”                      200  г. 
1.4. Объем работ, выполняемых Исполнителем Покупателям, определяются договорами выполнения работ, заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор на выполнение работы).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы, между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 2 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.
2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.
2.1.3. В случае получения от Исполнителя  уведомления, указанного в п. 2.2.2. контракта, в течение  30 дней  со дня  получения  уведомления                                                                                                              выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю разнарядку с указанием получателя работы (указывается иной получатель работы либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу).
2.1.4. Оплатить выполненные работы в случаях, когда выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется для получателей, указанных Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1.  Подписать в течение 3 рабочих дней со дня получения проект   договора выполнения работы, направленный ему Покупателем.
2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанной в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.  
   
 3.Цена  работы и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решением комиссии от “   ”  ____________ 200  г. и включает в себя НДС другие налоги и обязательные платежи.
3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
3.3. Общая сумма контракта составляет ______________________ (                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                             ) рублей (в том числе НДС__________ (                                                                    ) рубля). 

4.	Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Новосибирска на 2007г.

5.	Формы, сроки и порядок оплаты.    

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются договорами выполнения работы в соответствии с конкурсной документацией.

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется в течение 5 дней с момента подписания муниципального контракта.
6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3. настоящего контракта, определяются договорами выполнения работы. 
 
7. Ответственность сторон.

7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  
7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение контракта.

8.1.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Прочие условия.

            9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только   после    подписания   его  сторонами  и   согласования  с  руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.
9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.
9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт  вступает в действие с момента подписания его сторонами и согласования в порядке, предусмотренном п. 9.1 и действует до 31.12.2007г. 

11. Разрешение споров. Арбитраж.

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.
11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

        Заказчик:				                Исполнитель:
        Мэрия г. Новосибирска
 Департамент Т и ДБК                                 ________________________

ИНН 		        5406404194			    ИНН 	______________
КПП		        540601001			    КПП 	______________
							    р/счёт
                                                                           к/счёт
                                                                           БИК
место нахождения:   630099			    место нахождения:  
г.Новосибирск, Красный проспект,34	    __________________________
____________________________		     __________________________                                                    
Телефон   2227508, 2270392			    Телефон _______________

Подпись______________ А.Е.Ксензов	    Подпись_____________
			М.П.							М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента  						
транспорта и дорожно- 						
благоустроительного комплекса	 ____________________    А.Е.Ксензов

_____________

                                   		   Приложение 1 
                                                                                        муниципальному контракту №

                                         ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 по выполнению проектно-технической документации на “Капитальный ремонт трамвайных путей в г. Новосибирске в 2007-2008 гг.”.

- ул. Трикотажная                                                                                    2,8км оп;
- ул. Гурьевская от ул. 3-го Интернационала до ул. Кирова               0,5км оп;
- ул. Гурьевская (кривая на пересечении ул. Гурьевская и 
ул. Зыряновская)                                                                                      0,16км оп;
- ул. Зыряновская (от ул. Восход до ул. Маковского)                          0,6км оп;
- ул. Гурьевская (от ул. Кирова до ул. К. Либкнехта)                          1,3км оп; 
- Трамвайное кольцо на пл. им. Кирова                                                 0,33км оп;
- ул. Гурьевская (подъём трамвайного пути от ул.                               0,78км оп;
- ул. Вертковская (от ул. Сиб.Гвардейцев до ул. Костычева)	
Зыряновская до ул. 3-го Интернационала 
	2,2км оп.
                                 ИТОГО:                                                                   8,67км оп.

Заказчик: Мэрия г. Новосибирска	Исполнитель:
	ДТ и ДБК							__________________

Начальник ____________ А. Е. Ксензов                                ____________ 
                                                                                                                (должность)	(Ф.И.О.)

Приложение 2 к муниципальному контракту № 

Реестр покупателей работ

№ п. 	Наименование
учреждения	Периодичность выполнения работ	Адрес местонахождения учреждения	 Ф. И. О. руководителя учреждения	Контактный телефон  	
1	МКП “ГЭТ”	5 дней с момента заключения муниципального контракта	г. Новосибирск, ул.    Аэропорт, 17	Штумпф А. А.	200-23-74	

						

 

Заказчик: Мэрия г. Новосибирска	             Исполнитель:
	ДТ и ДБК

Начальник ____________ А. Е. Ксензов	                                                   _______________ 
                                                                                                                                                                                 (должность)	                (Ф.И.О.)

Договор на выполнение работ (подряд).

"__" ____________ 200__  г. 							г. Новосибирск

       ____________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице_______________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное казённое предприятие г. Новосибирска “Горэлектротранспорт”, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Штумпфа Александра Александровича, действующего на основании Устава,  в соответствии с муниципальным контрактом от “__”                     200_г.  №                                          и на основании извещений о прикреплении от  “    ”                       200_г. №     и от “   ”                             200_г. №     с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу по заданию Заказчика  (Приложение 1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работу, указанную в п. 1.1. настоящего договора.
2.1.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для выполнения капитального ремонта трамвайных путей в 2007-2008гг. 
2.1.3. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Исполнителя 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направления вышеназванного извещения.
В случае если Исполнитель  в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе устранить эти недостатки с отнесением расходов на счёт Исполнителя, либо отказаться от исполнения настоящего договора и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена Исполнителем не позднее 3 дней с момента направления ему требования о возврате.
2.1.4. Выполнить указанную в настоящем договоре работу в течение 2 дней с момента подписания настоящего контракта     №                                       от  “   ”                      200__г. 
Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта приема передачи результата работы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Передать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию.

3.Порядок приемки результата работы.

3.1. Выполнение работ оформляется соответствующим актом, подписываемым Заказчиком и Исполнителем.
3.2. Работа считается выполненной после подписания акта приема-передачи результата работы по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.

 4. Цена и сумма договора.

4.1.  Выполненная по настоящему Договору работа оплачивается по установленной на конкурсе  цене, указанной в муниципальном контракте. Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты - авансирование работ в размере 30% от суммы муниципального контракта, окончательный расчёт  будет производиться перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 2007 года на основании предоставленных счетов – фактур в соответствии с актом выполненных работ, подписанных сторонами.
           4.2. Общая сумма договора составляет ____________  (                                                    ) рублей (в т.ч. НДС ___________ (                                                                                  ) рублей.
 
5. Имущественная ответственность.

5.1. В случае задержки сроков выполнения работ в срок, предусмотренный договором, по вине Исполнителя, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной сотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от цены по договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.
5.2. В случае задержки Заказчиком оплаты за выполненную работу срок сдачи работы переносится на соответствующий период просрочки.
5.3. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.
5.4. Перечень видов  ответственности, указанный в договоре, является исчерпывающим.

6. Изменение и расторжение договора.

6.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 

7. Форс - мажор.

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.
7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом  препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему  Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласованиями с руководителями структурных подразделений мэрии, указанными в договоре.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям пункта 8.1. договора.
8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска
8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Ни одна из Сторон не имеет право:
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу. 

9. Срок действия договора.

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и согласования в порядке, предусмотренном п.8.1., и действует до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

10. Разрешение споров. Арбитраж.

10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.
10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Особые условия.

    Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
                  1. Техническое задание:  Разработка проектно-технической документации на “Капитальный ремонт трамвайных путей в г. Новосибирске в 2007-2008 гг.”.                                                                                                                                                                        

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

         ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                      ЗАКАЗЧИК
                                                                            Муниципальное казённое предприятие г. 
                                                                            Новосибирска “Горэлектротранспорт”

ИНН                                                                 ИНН 5402108170
КПП                                                                 КПП 540201001
Л/счёт                                                               Л/счёт в УФ и НП мэрии 501.02.008.1
р/счёт	                                                   р/счёт  406 028 100 000 100 578 02
к/счёт                                                                В Новосибирском филиале “НОМОС – БАНК”
БИК	                                 (ОАО) г. Новосибирска
                                                    к/счёт  301 018 103 000 000 007 70
                        БИК  045 005 770
юридический адрес:                                        юридический адрес: г. Новосибирск, 
                                                                          ул. Аэропорт, 17
                                                                           200-23-74
          (телефон)                                                          (телефон) 

                                                                           Штумпф А. А.                                                                                      

           М.П.                                                           М.П.              

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП  мэрии     ________________________   Б. В. Буреев 
                                                                                             (подпись)
 
Начальник  ДТ и ДБК   ________________________    А. Е. Ксензов                                                                                                       
	                                         (подпись)

         Начальник УПП   ________________________  В. И. Новосёлов
 	(подпись)

Юрист  УФ и НП мэрии  ____________________                                                                                                             
    	(подпись)