Извещение о размещении муниципального заказа путем запроса котировок
  на  разработку проекта по светотехническому оформлению Красного проспекта, площадей Ленина и Калинина. 

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице  Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, расположенного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. 615, извещает о проведении запроса котировок на разработку проекта по светотехническому оформлению Красного проспекта, площадей Ленина и Калинина.
Запрос котировок проводится для нужд Муниципального учреждения г.Новосибирска «ГОРСВЕТ»
Источник финансирования:  бюджет г. Новосибирска 2007г.
Наименование объема работ, услуг: Разработка проекта по светотехническому оформлению Красного проспекта, площадей Ленина и Калинина предусматривают установку и монтаж следующих светотехнических конструкций: 
- подключение понижающих влагозащищенных трансформаторов уличного исполнения 220В./24В. 250Вт, в количестве 11 штук;
- установку светотехнических конструкций праздничных мотивов:
•	«Узор» размером 4м х 1м напряжением 220В. мощностью не более 100Вт., в количестве 130 шт.; 
•	«Снежинка» размером 0,77м х 0,91м напряжением 220В. мощностью не более 30Вт., в количестве 340 шт.;
•	Вывески «С новым годом!» размером 8м х 1м, в количестве 8 шт.
- установку гирлянд на опоры линий наружного освещения из светодиодных ламп (светодиодное оформление опор), в количестве 10000 шт. ламп.
- прокладку кабельных линий для установки гирлянд из светодиодных ламп, длиной 3000 м;
- монтаж сопутствующего электротехнического оборудования;
- замеры сопротивления изоляции.
Требования заказчика к работам:  Требования к проектной документации:
 1. Выполнение механического расчета установленных опор освещения с учетом срока эксплуатации, типа, фактического состояния, состояния фундаментов, фактических существующих нагрузок, фактических проектируемых нагрузок. Расчеты должны быть произведены по каждой, используемой для светотехнического оформления опоре;
2. Электрический расчет сети светотехнического оформления должен быть выполнен отдельным кабелем от существующих шкафов управления наружным освещением МУ «Горсвет» с установкой аппаратов защиты в соответствии с расчетной нагрузкой и Правил Устройства Электроустановок. Суммарная мощность нагрузки по объекту «Красный проспект» от пл. Южная до пл. Калинина должна быть не более 50 кВт.;
3. Выполненный проект должен быть в обязательном порядке согласован со следующими организациями, находящимися в г. Новосибирске: «Ростехнадзор», филиал № 7 МУП СЭХ «Горэлектротранспорта», МУ «Горсвет»;
4. По выполненному проекту должно быть предоставлено заключение государственной экспертизы.
Место выполнения работ: Красный проспект, площади Ленина и Калинина.
Срок выполнения работ:  до 10 декабря 2007 года.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 500000,0 (Пятьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в котировочной заявке, включает оплату всех налогов и сборов, предусмотренных на территории Российской Федерации.
Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, кабинет № 614, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте мэрии и до 18 часов «19» ноября 2007г. Заявки подаются в письменной форме и форме электронного документа. 

Срок и условия оплаты: авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31 декабря 2007г. по актам выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет производителя работ.
 Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Марочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38.
Дополнительную информацию можно получить в Муниципальном учреждении г. Новосибирска «Горсвет» по тел. 224-89-14  Федько Георгий Алексеевич.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания протокола.

Котировочная заявка
на участие в размещении муниципального заказа на разработку проекта по светотехническому оформлению Красного проспекта, площадей Ленина и Калинина  

1.	Наименование юридического лица, (ФИО для ИП)
участника размещения заказа	1.1.	 Полное 
наименование		
		1.2.	Краткое наименование		
2.	Основные реквизиты 
участника размещения 
заказа	2.1. Форма собственности		
		2.2. Организационно-правовая форма 		
		2.3. ИНН		
		2.4. Код по ОКВЭД		
		2.5 Код по ОКПО		
		2.6 Банковские 
реквизиты		
3.	Адрес участника 
размещения заказа
	3.1. Место нахождения
(место регистрации)		
		3.2. Почтовый адрес		
		3.3. Адрес эл. почты 		
4.	Руководитель 
	4.1. Ф. И. О.		
		4.2. Должность		
		4.3. Телефон		
		4.4. Факс		
5.	Наименование и характеристика 
работ
	Параметры и характеристики продукции (товаров, работ, услуг)	
6.	Количество, штук		
7.	Срок заключения муниципального контракта	(не ранее чем через 5 дней после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания протокола)	
8.	Цена за 1 ед. продукции с учетом оплаты всех налогов и сборов, предусмотренных на территории РФ.		
9.	Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей		

Согласны исполнить условия муниципального контракта согласно условий, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Руководитель предприятия     __________________________(_____________)

МП                                _______ (дата)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____
на выполнение работы
(проект)
«___»__________200_г.							г. Новосибирск

Муниципальный заказчик – мэрия города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа при Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Ксензова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица)
в лице________________________________________________, действующего на основании
(должность, ФИО)
  ______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_______200_г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1.	Предмет контракта.

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работу Покупателям, указанным Заказчиком  (Приложение 2), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненной работы.
1.2. Объем работы, его цена определяется согласно Приложению 1. 
1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работы определяются в соответствии с запросом котировок от «__»_________200_г. 
1.4. Объемы выполнения работы, Покупателям определяются договорами выполнения работ (Приложение 3), заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор на выполнение работы).

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы, между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней   со дня подписания   муниципального контракта направить  Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю.
2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.
2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2. контракта в течение  30 дней  со дня  получения  уведомления                                                                                                              выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю разнарядку с указанием получателя работы (указывается иной получатель работы либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу.
2.1.4. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Исполнителя:

2.2.1.  Подписать в течение 30 дней со дня получения проект договора выполнения работы направленный ему Покупателем.
2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанной в извещении о прикреплении, и от заключения договора на его выполнение незамедлительно уведомить об этом Заказчика.  
3.Цена  работы и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решением комиссии от «__»_________200_г. и включает в себя оплату всех налогов и сборов, предусмотренных на территории Российской Федерации. Порядок оплаты -  авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31 декабря 2007г. по актам выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет производителя работ.
3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).
 
4.	Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет г. Новосибирска на 2007г.
5.	Формы, сроки и порядок оплаты.    

5.1. Формы, сроки и порядок оплаты выполненной работы определяются договорами выполнения работы в соответствии с запросом котировок.

6.Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется до 10 декабря 2007г.
6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3. настоящего контракта определяются договорами выполнения работы. 
 
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне  неустойку, которая  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  
7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение контракта.
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Прочие условия.

9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.
9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.
9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и согласования в порядке, предусмотренном в п. 9.1, и действует до 31.12.2007г. 

11. Разрешение споров. Арбитраж.

11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.
11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
11.3.  Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

Заказчик	:						Исполнитель:
Мэрия г. Новосибирска									
Департамент Т и ДБК
ИНН		        5406404194			ИИН______________________
КПП		        540601001			КПП______________________
								 
место нахождения:   630099			место нахождения:
г.Новосибирск, Красный проспект,34		__________________________
____________________________			__________________________
Телефон   2227508, 2270392			Телефон___________________
Подпись______________А.Е.Ксензов		Подпись___________________
			М.П.								М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента  						
транспорта и дорожно- 						
благоустроительного комплекса	 ____________________    А.Е.Ксензов

Приложение № 1 к муниципальному контракту № 

Спецификация
на выполнение работ

Наименование 
работ	Единица
изме-рения	Коли-чество	Цена за
единицу,
рублей с НДС	Наименование учреждений	
				№ 	№ 	№ 	
				Кол-во	Сумма
с НДС, рублей	Кол-во	Сумма
с НДС, рублей	Кол-во	Сумма
с НДС, рублей	
Разработка проекта по светотехническому оформлению  Красного проспекта, площадей Ленина и Калинина.	проект	1								

										

Итого:										

Заказчик	:												Исполнитель:
Мэрия г. Новосибирска									
Департамент Т и ДБК

	____________ А.Е.Ксензов											________________ /_________

Приложение № 2 к муниципальному контракту № 

Реестр покупателей работ

№ п. 	Наименование
учреждения	Периодичность выполнения работ	Адрес местонахождения учреждения	 Ф. И. О. руководителя учреждения	Контактный телефон  	
1.	МУ «Горсвет»	До 10 декабря 2007г.	Г. Новосибирск, ул. Д.Бедного. 47	Анакин Константин Владимирович 	224-77-00	

						

						

						

						

						

 

							Приложение3
						к муниципальному контракту

Договор на выполнение работ (подряд).
(проект) 

"__" ____________ 200__  г. 							г. Новосибирск                                                             

_______________________________________________________________________________
 		(наименование предприятия, учреждения, организации; Ф.И.О. физического лица)
_______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________
_______________________________________________________________________________,
                               			(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________________,
							(устав, положение)
с одной стороны, и Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Горсвет», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Анакина Константина Владимировича, действующего на основании Устава,  в соответствии с муниципальным контрактом от «__»_________200_г. №____ и на основании извещений о прикреплении от «__»________200_г. №___ и от «__»________200_г. № ____ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.	Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по заданию Заказчика  (Приложение 1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.
 
2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работу, указанную в п. 1.1 настоящего договора.
2.1.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для светотехнического оформления Красного проспекта, площадей Ленина и Калинина и соответствовать действующим нормативам.
2.1.3. Предоставить на результат выполненной работы гарантию качества в течение 1 года с момента подписания акта прима передачи результата работы, указанной в п. 1.1 настоящего договора (гарантирует, что результат работы будет соответствовать требованиям, указанным в п. 2.1.2).
2.1.4. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненной работе, Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика 10 дней для устранения обнаруженных недостатков с момента направления вышеназванного извещения.
В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе устранить эти недостатки с отнесением расходов на счёт Подрядчика, либо отказаться от исполнения настоящего договора и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена Подрядчиком не позднее 3 дней с момента направления ему требования о возврате.
2.1.5. Выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок:
Срок начала работы – с момента заключения муниципального контракта.
Срок окончания работы – до 10 декабря 2007г.
Датой фактического окончания работы считается дата подписания акта приема передачи результата работы.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работы информацию.

3.Порядок приемки результата работы.

3.1. Выполнение работ оформляется соответствующим актом, подписываемым Заказчиком и Подрядчиком.
2.2. Работа считается выполненной после подписания акта приема-передачи результата работы по настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем.
  
 4. Цена и сумма договора.

4.1.  Выполненная по настоящему договору работа оплачивается по установленной на конкурсе  цене, указанной в муниципальном контракте. Порядок оплаты -  авансирование работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31 декабря 2007г. по актам выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), подписанных сторонами на основании заключенного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет производителя работ.
 4.2. Общая сумма договора составляет ____________ рублей. (в т.ч. НДС ________________ руб.)

5. Имущественная ответственность.

5.2. В случае задержки сроков выполнения работ в срок, предусмотренный договором, по вине Подрядчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной сотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки, от цены по договору за каждый день просрочки исполнения обязательства.
5.3. В случае задержки Заказчиком оплаты за выполненную работу срок сдачи работы переносится на соответствующий период просрочки.
5.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.
5.5. Перечень ответственности, указанный в договоре, является исчерпывающим.
 
6. Изменение и расторжение договора.

6.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
-задержка Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней;
-задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней;
-нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работы;
-аннулирование лицензий на осуществление данного вида деятельности, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.
При расторжении договора по вышеуказанным основаниям Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика за 10 дней до фактически совершаемых действий.
6.2. При получении оферты на внесение изменений в договор, либо его расторжение, сторона обязана в 10-дневный срок произвести акцепт, либо отказаться от неё. При просрочке ответа на представленную оферту, оферта считается принятой и дополнительного акцепта не требует.
7. Форс-мажор.

7.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по настоящему Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.
7.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом  препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.
7.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему  Договору, длящееся более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласованиями с руководителями структурных подразделений мэрии, указанными в договоре.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям пункта 8.1. договора.
8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска
8.4. Содержание условий, не оговоренных в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Ни одна из Сторон не имеет право:
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;
- переуступить право требования долга третьему лицу. 

9. Срок действия договора.

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и согласования в порядке, предусмотренном в п.п. 8.1., и действует до завершения исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

10. Разрешение споров. Арбитраж.

10.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.
10.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Особые условия.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

    Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1.	Задание Заказчика.
2.	 Прочие: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                       
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

         ПОДРЯДЧИК                                                      ЗАКАЗЧИК
МУ «Горсвет»       

	.						630005, г. Новосибирск, ул.Д.Бедного,47
							ИНН 5406186450, КПП 540601001
							УФК по Новосибирской области	
							(УФиНП мэрии,  МУ «Горсвет»),	 
	Р/с 40204810800000000513
			          				 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
							 БИК 045004001				    
							Тел.: (3832) 224-77-00, 224-8752

							_______________ /К.В. Анакин/

									М.п.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии	 __________________Б.В.Буреев

Начальник  ДТ и ДБК          	__________________	А.Е. Ксензов

Начальник ГУБО			__________________	В.А. Жарков			
	                                           
Юрист УФ и НП мэрии		_________________

Юрист ГУБО			_________________	Т.Г.Мартьянова